- 24小时律师热线:400-1789-688
- 邮箱:15810784790@163.com
- 地址: 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A座1210室
开发商房屋交付义务的完成与多项违约责任的承担
案情摘要
原审法院经审理认定:2012年11月12日,原告周显治、俞美芳(买受人)与被告余姚众安房地产开发有限公司(出卖人)签订《商品房买卖合同》一份,约定:买受人购买的商品房为预售商品房(住宅,悦龙湾E08-02),商品房房款合计5162730元,买受人按其他方式按期付款;出卖人应当在2012年12月31日前,将符合各项条件的商品房交付买受人使用;出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,逾期不超过90日,自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之壹的违约金,合同继续履行,逾期超过90日后,买受人有权解除合同,买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之贰的违约金;商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续,双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件,并签署房屋交接单,在签署房屋交接单前,出卖人不得拒绝买受人查验房屋,所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担;出卖人负责办理土地使用权初始登记,取得《土地使用权证书》或土地使用证明,出卖人负责申请该商品房所有权初始登记,取得该商品房《房屋所有权证》,出卖人承诺于2013年3月31日前,取得前款规定的土地、房屋权属证书,交付给买受人,买受人委托出卖人办理该商品房转移登记,出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书,双方同意按照下列约定处理,约定日期起30日内,出卖人交付权属证书或登记证明的,按已付放价款的1%承担违约责任,约定日期起30日以后,出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的,买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人,并自约定日期至实际退款日止,按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金,买受人不退房,出卖人自约定日期起至实际交付权属证书或登记证明之日止,按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金;若出卖人逾期交房并承担了逾期交房违约责任的,则本合同第十六条中出卖人承诺取得土地、房屋权属证书的时间相应顺延,顺延期限与商品房交付的逾期期限相同等。2012年11月12日,原告周显治、俞美芳出具《双方同意书》一份,言明:“本人俞美芳、周显治购买悦龙湾E08-2房源,本人知晓该房源先为众安房地产开发有限公司工程部办公用房,按照合同约定将于2012年12月31日前完成房子的交付手续,经本人与余姚众安房地产开发有限公司协商一致,本人按照合同约定时间配合办理相关交房工作,以便按期办理相关产证等手续,但不领取E08-2钥匙等物料。本人承诺愿意在2013年6月30日前将E08-2作为众安房地产开发有限公司工程部办公使用待期满后于2013年7月1日将房屋钥匙等相关物料重新交接,如不能如期交付按商品房买卖合同第十条逾期交房的违约责任来处理,房屋内部恢复合同交房标准,特此承诺。”2013年9月23日,原告至被告众安房地产开发有限公司处就房屋的质量瑕疵问题与被告交涉,被告众安房地产开发有限公司的工作人员(黄志亮)在《悦龙湾E08-2号房产所在问题》上书写说明:“2013年9月6日悦龙湾E08-2经业主与房产公司在交房前进行现场勘查验房发现并确认以上未打“×”26条问题,房产公司承诺在2013年10月5日前整改完毕,打“×”7条问题在经业主与房产公司进一步核实设计图纸和有关证据后确认,房产公司承诺在将所有房屋质量问题解决之后再履行交房手续。”2013年3月9日,被告余姚众安房地产开发有限公司登记取得余姚市城区悦龙湾E08幢-2的房屋所有权证(初始登记);2013年3月25日,被告余姚众安房地产开发有限公司取得余姚市城区悦龙湾E08幢-2的土地使用权(土地使用权分割登记)。原告俞美芳、周显治依照合同约定将房屋价款5162730元支付给被告余姚众安房地产开发有限公司。至起诉之日,被告余姚众安房地产开发有限公司未与原告俞美芳、周显治办理房屋交付手续,亦未向原告俞美芳、周显治交付房地产权属证书。 原审原告俞美芳、周显治于2013年12月31日诉至原审法院,请求判令:原审被告立即履行2013年9月23日出具的《悦龙湾E08-0××号房产所在问题》维修单确定的维修义务,维修结果应与图纸相符,达到国家标准;原审被告立即向二原审原告交付余姚市城区岳龙湾E08幢0××号房产,并承担自2013年1月1日起至实际交付之日止按日向二原审原告支付已付房价人民币5162730元的万分之二的违约金(暂算至2014年1月1日违约金为:376879.29元);原审被告立即向二原审原告交付余姚市城区岳龙湾E08幢0××号产房的《房产所有权证》和《国有土地使用权证》(即原审被告立即将余姚市城区悦龙湾E08幢0××号房地产权属证书,登记的现房屋所有权人和土地使用权为:余姚众安房地产开发有限公司,变更登记为:周显治、俞美芳。因办理过户所需应当由买方缴纳的税费由二原审原告承担),并承担自2013年4月1日起至实际交付权属证书之日止按日向二原审原告支付已付房款人民币5162730元的万分之三的违约金(暂算至2014年1月1日计违约金:425925.23元);原审被告承担本案的诉讼费。 原审法院认为:原告周显治、俞美芳与被告余姚众安房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示,属有效合同,对当事人具有法律约束力。双方当事人应按照约定全面履行自己的权利义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案争议的焦点:一是涉案房屋的交付;二是违约责任的承担。对上述两个争议的焦点,作如下论述: 一、涉案房屋的交付。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定:对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。依据原、被告双方所签订《商品房买卖合同》的约定,“出卖人应当在2012年12月31日前,将符合各项条件的商品房交付买受人使用;商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续,双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件,并签署房屋交接单,在签署房屋交接单前,出卖人不得拒绝买受人查验房屋,所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。”被告余姚众安房地产开发有限公司认为依据原告周显治、俞美芳出具的《双方同意书》,被告已就房屋交房情况向原告作了明确说明,原告已经知晓被告无须再在2012年12月31日前另行书面通知原告办理交房手续。原告周显治、俞美芳在该《双方同意书》上言明“经本人与余姚众安房地产开发有限公司协商一致,本人按照合同约定时间配合办理相关交房工作,以便按期办理相关产证等手续,但不领取E08-2钥匙等物料”,该文字表述并没有包含被告无须书面通知原告方办理房屋交付手续的意思表示,只是原告表明愿意按照合同约定的时间配合被告办理相关交房工作,即并未免除被告的书面通知以及签署交接单等义务,因此商品房达到交付使用条件后,被告余姚众安房地产开发有限公司仍应当按照合同的约定以书面的方式通知原告方办理房屋交付手续,双方进行验收交接,并签署房屋交接单等,且不仅仅局限于“领取E08-2钥匙等物料”。被告余姚众安房地产开发有限公司辩称原告在该《双方同意书》上已向被告承诺将于约定日期即2012年12月31日前配合被告办理相关交房手续,以便按期办理产权手续,现原告无正当理由不予以配合交房工作是明显违约行为,但被告未提供证据以证明确系原告不配合导致被告无法完全交房。且在2013年9月23日,原告就E08-2号房产的有关车库、地下室、进户门、阳台等方面的质量瑕疵问题至被告众安房地产开发有限公司处交涉,被告方的工作人员在《悦龙湾E08-2号房产所在问题》上进行了说明,并提出整改意见(在2013年10月5日前整改完毕)。可见,双方事实上也认可涉案房屋尚未具备交付条件,该房屋亦未实际转移给原告方占有使用。同时,依据原告周显治、俞美芳在该《双方同意书》上的承诺“本人承诺愿意在2013年6月30日前将E08-2作为众安房地产开发有限公司工程部办公使用待期满后于2013年7月1日将房屋钥匙等相关物料重新交接,如不能如期交付按商品房买卖合同第十条逾期交房的违约责任来处理,房屋内部恢复合同交房标准,特此承诺”,可推断出原告方同意将涉案房屋延迟至2013年7月1日交付。综合分析上述情况,认定被告余姚众安房地产开发有限公司尚未依照约定将涉案房屋交付给原告周显治、俞美芳,故被告余姚众安房地产开发有限公司的逾期交付行为已构成违约。 二、违约责任的承担。1.原告俞美芳、周显治认为被告应当承担逾期交房和逾期交付房产证、土地证的违约责任;被告余姚众安房地产开发有限公司认为被告已经于2013年3月9日取得涉案房屋所有权证,于2013年3月25日取得土地使用权证,上述均属于合同约定2013年3月31日之前,只有在买卖双方办理完毕交房手续后上述权证才可以过户到原告名下,因原告原因导致产权证无法过户,即使认定被告逾期交房,那么逾期交房屋权属证书时间应当相应的顺延。首先,《商品房买卖合同》载明:“出卖人负责办理土地使用权初始登记,取得《土地使用权证书》或土地使用证明,出卖人负责申请该商品房所有权初始登记,取得该商品房《房屋所有权证》,出卖人承诺于2013年3月31日前,取得前款规定的土地、房屋权属证书,交付给买受人”,该内容明确被告余姚众安房地产开发有限公司应当于2013年3月31日前取得土地、房屋权属证书,并交付给原告方,而不能理解为被告自身于2013年3月31日前取得《土地使用权证书》、《房屋所有权证》的初始登记,否则无法确定原告方何时才能取得房地产权证(将房产从被告公司转移登记过户至原告个人名下),现被告余姚众安房地产开发有限公司已逾期交付房地产权属证书,显然与此相悖,被告余姚众安房地产开发有限公司亦未提供证据以证明系可归责于原告方的原因导致逾期交付房地产权属证书。其次,依照合同约定,被告余姚众安房地产开发有限公司负有按时交房与按时交付权属证书的义务。现被告以合同中的条款(补充协议第6条第2款)“若出卖人逾期交房并承担了逾期交房违约责任的,则本合同第十六条中出卖人承诺取得土地、房屋权属证书的时间相应顺延,顺延期限与商品房交付的逾期期限相同等”为由,认为即使认定被告逾期交房,那么逾期交房屋权属证书时间也应当相应的顺延。根据《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条规定:采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明;格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的,或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。该格式条款系被告方提供,其内容显然置原告方的利益于不顾,导致其权益处于不确定状态,免除了被告方按时交付房地产权属证书的义务,应当为无效,故被告余姚众安房地产开发有限公司不能因为双方有此条款的约定而免除其逾期交付权属证书的违约责任。2.原告周显治、俞美芳要求被告余姚众安房地产开发有限公司支付逾期交房的违约金以及逾期交付权属证书的违约金;被告余姚众安房地产开发有限公司认为,即使认定构成违约情况下恳请按照法律规定适当减少违约金。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定:当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。从双方订立《商品房买卖合同》的目的来看,原告周显治、俞美芳与被告余姚众安房地产开发有限公司之间关于逾期交房和交付房地产权属证书的违约金约定更具惩罚性质(惩罚性违约金),换言之,是合同双方对于违约所约定的一种制裁。本案中,原告周显治、俞美芳已按照合同约定将购房款5162730元全部支付给被告余姚众安房地产开发有限公司,为防止被告余姚众安房地产开发有限公司怠于履行其合同义务,敦促其及时履行交付房屋和交付房地产权属证书的义务,违约金仍应按照合同约定计算。原告周显治、俞美芳诉请被告立即履行2013年9月23日出具的《悦龙湾E08-0××号房产所在问题》维修单确定的维修义务,维修结果应与图纸相符,达到国家标准,其实质在于要求被告按约及时交付房屋。 综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决:一、被告余姚众安房地产开发有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告周显治、俞美芳交付余姚市城区悦龙湾E08幢-2号房屋;二、被告余姚众安房地产开发有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告周显治、俞美芳交付余姚市城区悦龙湾E08幢-2号房屋的房地产权属证书(即被告余姚众安房地产开发有限公司办理余姚市城区悦龙湾E08幢0××号房屋的转移登记过户手续,办理过户所需应当由买方缴纳的税费由原告周显治、俞美芳承担);三、被告余姚众安房地产开发有限公司按原告周显治、俞美芳已付购房款5162730元从2013年7月1日起按日万分之二向原告周显治、俞美芳支付逾期交房违约金至实际交付房屋之日止(2013年7月1日至2014年1月1日,违约金为191021.01元);四、被告余姚众安房地产开发有限公司按原告周显治、俞美芳已付购房款5162730元从2013年4月1日起按日万分之三向原告周显治、俞美芳支付逾期交付房地产权属证书违约金至本判决生效之日止(2013年4月1日至2014年1月1日,违约金为425925.23元);五、驳回原告周显治、俞美芳的其他诉讼请求。以上款项限在本判决发生法律效力后十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11828元,减半收取5914元,保全费4770元,合计10684元,由原告周显治、俞美芳承担2473元、被告余姚众安房地产开发有限公司承担8211元,限于本判决发生法律效力后七日内交纳。 宣判后,原审被告余姚众安房地产开发有限公司不服,向本院提起上诉,称原审认定事实错误,适用法律不当。请求二审法院驳回被上诉人的诉讼请求或发回重审。 被上诉人周显治、俞美芳答辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确。请求驳回上诉,维持原判。 上诉人余姚众安房地产开发有限公司在二审期间未提交新的证据。 被上诉人周显治、俞美芳在二审期间提交了如下证据: 第一组证据(涉案房屋的交付使用问题) 1.余姚市房管中心房屋登记簿所有权状况查询证明一份; 2.房地产开发项目交付使用备案联系单、编号余建备(2012)250号备案证明书各一份; 3.宁波市房屋建筑工程质量保修书一份; 第二组证据(书面交房通知书的重要性问题) 4.亿顿国际城三期E区入伙通知书一份; 第三组证据(委托办证问题) 5.余姚市房屋所有权登记申请书、买房人身份证复印件、契证存根各一份; 6.房屋买卖合同一份(23页); 7.悦龙湾E09-5号房产销售不动产统一发票(自开)发票联、余房权证城区字第××号房屋所有权证、土地使用权分割登记凭证、委托书、受托人身份证复印件、收款收据各一份; 8.余房权证城区字第××号房屋所有权证、余国用(2013)第04828号国有土地使用权证各一本; 第四组证据(向买受人交房问题) 9.验房登记表一份; 物品清单、业主生活手册、前期物业服务协议、临时管理规约、太阳能使用说明书、指纹锁产品说明书、中国工商银行银联卡、德国锐玛遥控车库门使用说明书各一份,钥匙若干把(实物)及照片10张; 第五组证据(由于房屋质量问题导致无法交房) 10.余姚市社会保障事业管理处养老保险个帐查询结果三份; 11.录音3段、谈话录音文字整理3份、照片20张; 第六组证据(买受人催促交房问题) 12.全球邮政特快专递一份(未拆封)、录音及文字整理各一份; 第七组证据(损失和责任问题) 13.商品房买卖合同、银行承兑汇票各一份; 14.浙江省宁波市地方税务局通用机打发票2份; 15.租房协议、收款收据各一份; 16.众安房产再次入围2013年中国房地产企业百强网络截图一份、众安房产股票上市信息一份、众安房产土地储备信息一份、企业各种荣誉证书20份; 17.余姚市工商行政管理局公司基本情况一份、企业内档一册25页; 18.余姚市招标投标网络截图1份、余姚市工商行政管理局企业内档一册11页、众安房产2009年至2013年业绩网络截图1份。 上诉人余姚众安房地产开发有限公司质证认为,上述证据材料在一审阶段即已形成或可以取得,不属于二审新证据,因此,被上诉人的上述证据材料不得作为认定案件事实的依据。 本院认证认为,上述证据材料在一审诉讼前已经形成或可以取得,不属于二审新证据。 经审理,本院对原审法院认定的事实予以确认。
争议焦点
开发商与购房者分别约定了逾期交房与逾期办证的违约责任,但同时又约定开发商承担了逾期交房的责任之后,逾期办证的违约责任就不予承担的,是否应按照不利于条款制订人的解释规则,作出不利于开发商的解释。
裁判要点
商品房买卖中,开发商的交房义务不仅仅局限于交钥匙,还需出示相应的证明文件,并签署房屋交接单等。合同中分别约定了逾期交房与逾期办证的违约责任,但同时又约定开发商承担了逾期交房的责任之后,逾期办证的违约责任就不予承担的,应按照不利于条款制订人的解释规则,作出不利于开发商的解释,开发商仍应按照合同约定承担逾期交房、逾期办证的多项违约之责。
适用法律
《中华人民共和国合同法》第三十九条,《中华人民共和国合同法》第四十条,《中华人民共和国合同法》第五十二条,《中华人民共和国合同法》第五十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十五条
(来自:中国司法案例网)